İdarenin görüş ve değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, sözleşmesinde... , Hükümleri yer almaktadır. Hükümleri yer almaktadır.

...70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin... ...nolu dosyasında işin 110 gün gecikmeli, eksik ve ayıplı teslim edildiğinin tesbit edildiği, gecikmeden dolayı 55...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Menderes Öğrenci... İfade eder”, Hükümleri yer almaktadır.

anahtar teslimi , götürü bedel , ihale tenzilatı , Yeni birim fiyat …” hükmü yer almaktadır. ...idare tarafından onaylanmaksızın, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on gün...

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükümlerine yer verilmiştir. Malın/İşin teslim alma şekil ve şartlan ile teslim programı” başlıklı 10 uncu maddesinde; “10.3. Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur.

birim fiyat sözleşme , işyeri teslim tutanağı , makine ve teçhizat , saha izni , süre uzatımı , uygulama projesi hazırlanması

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi ...karşın, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşyerinin yükleniciye teslimi” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında... İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “

anahtar teslimi , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , uygulama projesi …” Hükümleri yer almaktadır. Açıklamasının yer aldığı görülmektedir.