...yolları, basketbol ve futbol sahaları, panel çitler, zemin platform işleri, hafriyat işleri ve parkların alt yapı işlerinden oluşan yeni parkların yapımı ve mevcut parkların tadilatı işerinin yapılacağı, birim fiyat teklif cetvelinde inşaat, peyzaj, tesisat ve elektrik olmak üzere 247 adet iş kalemi/iş grubunun yer aldığı, işin süresinin işyeri...

... Yüklenicinin idareye verdiği hakedişin bedelini, sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde alarak yeni işler meydana getireceği dikkate alındığında, hakediş bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ... revize iş programına uygun yapılan imalatlara sözleşmenin 14 üncü maddesine istinaden fiyat farkı hesaplanması gerektiği, Değerlendirilmektedir.

.07.2004 tarihli dilekçesinde İ.27 özel katkı maddesi temini pozunun analizinde müteahhitlik kârı ve genel giderler bulunmadığını belirterek birim fiyatın %.. müteahhitlik kârı ve genel giderler eklenmek suretiyle yeniden hesaplanmasını istemiş, davalı idarenin ...

maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir.

tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere karma sözleşme olarak ihale edilmiştir. ...kurulmasının teknik olarak imkânın olmadığının değerlendirilmesi üzerine İdarenin talebiyle yeni bir zemin iyileştirme projesi hazırlanmış ve söz konusu projede öngörülen Jet1 Grout...

...konusu 3 isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasına dahil edilerek sınır değerin yeniden hesaplanması ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına... tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunu imzalayan kişi ile BMS 2000 İnşaat Makina Tur.

...ve her ne kadar sonra yapılan değişiklikle oranın 3/10 olarak değiştirilmesine karar verilmiş olsa da yeni oranın Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulanacağı, davacının tevkif edilen vergi döneminin Haziran 2017 olduğunun bildirildiği ve fiyat farkına yönelik olarak da gecikmenin davalıdan kaynaklandığına dair davacının dosya kapsamında...

...verdiği iptal kararının uygulanmaması nedeniyle … TL’nin tazmini talep edilmiş ise de, yeniden yapılan hesaplama sonucu tespit edilen ve ayrıntısı ekli tablolarda gösterilen kamu... firmasının verdiği ekonomik açıdan en avantajlı teklifin üzerinde bir teklif fiyatıyla gerçekleşmiştir.

...dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi... Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler.