... iadesini ve usulüne uygun imzalanmış sözleşmenin kurulması ve işin tamamlanması için yaptığı toplamda 261.480,82-TL masrafı talep ... ilişkin ödeme yapılmayacağının belirtildiğini, davalı ile yapılan tüm görüşmelere rağmen ilgili tutarı ödememeleri nedeniyle ... tahsiline, bilirkişi incelemesiyle tespit edilecek kar mahrumiyeti bedelinin 1.000-TL’lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14 ...

...heyetinin oluşturulduğu, heyet tarafından 04/04/2022 tarihinde yapılan incelemelerde 35 kalem inşaat, 23 kalem elektrik ve... ...İkmal İşi” nde; doğalgaz abonelik ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat... ...başlanılabileceğinin belirtildiği, Taahhütleri altında bulunan işin sözleşmesinin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında teminat...

...bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır... ...u verilen ek süreyle, normalde …’de bitirilmesi gereken işin havanın fen noktasından çalışılamayacak dönemi d... ...tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul...

Kısım AT ve TİGH Projesi” işinde; 3 adet yeni iş kaleminin birim fiyatının tespiti... ...me ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanı... ...sözleşmesinin 14 üncü maddesi 2 nci fıkrasında da atıf yapılan, 27/06/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu...

Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. ...teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. ...Buğday Unu’nun Yüklenici Tarafından Sağlanması İşi” için yapılan ödemeden, yüklenicinin teslimatı zamanında yapmamasından...

...suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88... ...için 21.04.2015 tarihinde kurulmuş komisyon tarafından arazide yapılan inceleme neticesi çalışmanın yapılmadığı, herhangi... ...ünü yaptıktan sonra iş mahallini terk etmesi üzerine, idare işin terk edildiğine dair tutanak tutarak ihalenin feshine...

...suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedeli için 2.231.170,68-TL olmak üzere toplam 4.731.157,88... ...için 21.04.2015 tarihinde kurulmuş komisyon tarafından arazide yapılan inceleme neticesi çalışmanın yapılmadığı, herhangi... ...ünü yaptıktan sonra iş mahallini terk etmesi üzerine, idare işin terk edildiğine dair tutanak tutarak ihalenin feshine...

kişinin davacı yanında fer'i müdahil olduğu kabul edilerek HMK’nın 68. ...olarak yerine getirilmemesi nedeniyle, kesin teminat mektubu bedeli olan 140.000,00-TL'nin ilk talep tarihi olan 17... Somut olayda; Mahkememizce yapılan yazışmalarda dava dışı yüklenici ...

...Mahkemesi 1.Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 10. ...yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmü... ...sözleşmenin 25.3 maddesi gereği iş artışı yapılması nedeniyle işin süresinin uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının...