Ölçü: Dolgu yapılıp sıkıştırılan boyutlar proje üzerinden m3 olarak hesaplanacaktır. ...alan ve yüklenicinin teklif verdiği “Yeterlilik, Test ve Denetim Hizmetleri” iş kalemi birim fiyatı esas alınarak...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 2 nci maddesinde; “ Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını...

Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

...hükümlerine ihale dokümanında yer verilerek buna göre ödeme yapılması sonucu oluşan ... ...sunan ve onaylayan kamu görevlileri kusurlu bulunmayarak sorumluluğu kaldırılmıştır.

...olmadığı belirtilenlerin, düzeltilmesi hususundaki görev, yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğu değerlendirilmektedir. ...bağlanan “Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı ve buna bağlı...

Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. ...haklı nedene dayandığı, bilirkişi raporunun ayrıntılı ve denetime elverişli olduğu anlaşılmakla davacının istinaf...

...zamanında yapıldığının söylenemeyeceği gibi, bunu idarenin sorumluluğu dışında bir olay olarak değerlendirmenin de mümkün... ...havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği...

Müşavir firma tarafından üçüncü kez 17/10/2011 tarihinde yapılan başvuru 02/11/2011 tarihinde reddedilmiştir. ...yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. hükmüne yer verilmiş...