DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında Dört Adet İki Hasta Taşıyabilen Ambulans Uçak Kiralanması Hizmet Alımı sözleşmesi imzalandığını ve imza tarihinden yüz elli gün içinde işe başlanması gerektiğinin belirlendiğini, uçağın kiralanması...

Davalı vekili ihalenin, ilk olarak komisyonca ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Durmaz İnş. Şti'ye ihale edip 23.07.2010 tarihli sözleşme imzalayarak 26.07.2010 tarihinde yer teslimi yaptığını, diğer itirazlar nedeniyle bu... 2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19.

Davalı vekili savunmasında, davacı ... Davacı vekili, müvekkili ... İşbu karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur. Taraflar arasında imzalanan 04.07.2006 tarihli sözleşmenin 24/1. arasında imzalanan sözleşmeyle, anıt heykelin heykeltıraş ...

Davalı vekili, müvekkilinin üstlendiği işin %86,35'lik kısmını tamamladığını, 4735 sayılı ... kalitesinin müvekkilince bilinemeyeceğini, davalı idarece fesihten 1 sene sonra yeni sözleşme imzalandığını, bu bekleme nedeniyle oluşan zararların müvekkiline yüklenemeyeceğini, İstanbul ...

Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. İlk derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulmuş, ..

'in ticari vekil olarak atandığı, dolayısıyla imza yetkilisi sıfatı olan ...

CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi en başından beri yanıltmayı amaçlayan gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, müvekkili idare ile davacı arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi...

... teminatın iadesi) ihale sonrasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi uyarınca imzalanacak olan sözleşme öncesi işlemden kaynaklandığı belirtilerek henüz özel hukuk alanına ... mahkemesince bu kez Dairemiz kararına uygun olarak verilen görevsizlik kararı yine davalı şirket vekili tarafından süresinde ve usulünce istinaf edilmiştir.