KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir.
tip sözleşme - Arama Sonuçları
Taraflar arasında eser sözleşmesi niteliğinde 11.07.2000 tarihli ... Sözleşmenin 2. maddesinde sözleşmenin konusu, 5 maddesinde ihale bedeli, 6.
İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “ Projelerin uygulanması” başlıklı 12 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında, “
İşe ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; “(
İdare ile yüklenici … arasında düzenlenen 01.07.2008 tarihli ve 06149 yevmiye numaralı sözleşme kapsamında yapılan “… Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21.
İş Eksilişi ve Tenzilat Anlaşmazlığı Bir hizmet binası ikmal inşaatı işi, anahtar teslim götürü bedel sözleşme ile yürütülmektedir.
Davalı vekili, müvekkiline husumet düşmeyeceğini, sigorta sözleşmesini Umman’da mukim...
İdare ile yüklenici … arasında düzenlenen 01.07.2008 tarihli ve 06149 yevmiye numaralı sözleşme kapsamında yapılan “… Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21.
Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.
...farkı hesabına katılmadığı, bahse konu katsayının sıfır olarak belirlenmesinden dolayı sözleşmenin yürütülmesi aşamasında fiyat farkının sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı...