Spor Kompleksi İnşaatı” işinde; Karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yer alan, mimari uygulama projesinde ve mahal listesinde belirtilen ... Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1 ve Ek 2 nci maddelerine istinaden, 24/03/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

... Yukarıda yapılan tespit hüküm ve açıklamalar birlikte dikkate alındığında; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bu işte, yüklenicinin teklifini, sözleşmenin 6 ... Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 29/12/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy çokluğu ile varılmıştır.

...raporlarının süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı, zira işin şirketin yetkili elemanı vasıtasıyla yürütüldüğü, öte yandan, 15.12.2009 tarihinde teslim edilen işin mevzuatta öngörülen 10 günlük süre geçtikten sonra yapılan muayenesi sonucunda da eksikliklerinin giderilmediği sabit olmakla davacı şirketin, taahhüdünü...

...şartname hükümlerine uygun 22.000 ton 5000 Kcal/kg linyit kömürü teslim etmesi gerekir iken 04.01.2021 tarihi itibarıyla, analizde 1.312,140 ton bulunduğu, 14.335,280 ton kömür teslim edildiği ve 7.664,720 ton kömürün ise süresi içerisinde teslim edilmediği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

...tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak belirlendiğini, buna göre simülatörlerin 17/02/2015 tarihine kadar muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken ancak 01/02/2016 tarihinde geçici kabule hazır olduğunun davacı tarafından bildirildiğini, gecikilen süre göz önünde bulundurularak sözleşmenin 34.

tarih ve … sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde sözleşmenin feshedileceği hususu davacıya ihtar edilmiştir.

Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.03.2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 51 günlük dönem için gecikme tazminatının ödetilmesini talep etmiştir.

...geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 09/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 10/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi” nde; güneş kollektörleri taşıyıcı konstrüksiyonları...