I - KONU … Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2021 tarih ve 13723 sayılı yazısından özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/07/2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…

... n tespitler ve yukarıdaki hükümler birlikte göz önünde bulundurulduğunda; İşyeri tesliminin 07/02/2020 tarihinde yapıldığı ve 150 günde bitirilmek üzere işin bitim tarihinin 05 ... Genel Müdürlük Olur’unda belirtilen; “yapılan hakedişlerde fiyat farkının 03/09/2020 tarihinden başlamak kaydıyla hesaplanması” ibaresinin işe ait Sözleşmenin 14.3.

...geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 11/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 14/01/2021 tarih ve E.10638 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 25/12/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31/03/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “.

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 20/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Dikili Çandarlı Göleti İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapımı” işinde, güzergâh değişikliği yapılması...

...uyarınca iş yeri tesliminin 15.02.2021 tarihinde yapıldığı ve işin fiilen anılan tarih itibariyle başladığı, bu kapsamda 60 günlük süre öngörülen İş için Sözleşme uyarınca bitiş tarihinin 15.04.2021 olarak tespit edildiği, ancak İdarece verilen 15 günlük süre uzatımı ile birlikte işin süre uzatımı dahil tamamlanması gereken tarihin 30...

... davacı şirket üzerinde kaldığı, 21.09.2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, yer tesliminin 24.09.2010 tarihinde yapıldığı, iş bitim tarihinin sözleşmesine göre 22.12 ... kabule hazır hale getirmesi için 40 (kırk) gün ihtarlı süre verildiği ve 30.12.2010 tarihinde yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı ...

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

arasında imzalanan “31.12.2023” tarihli “Mal Alımına Ait” sözleşme incelendiğinde; işin konusunun; “01.01.2024 - 11.03.2024 Tarihleri Arasında 11 Kalem Muhtelif Yaş Sebze-Meyve Malzemelerinin Satıcı Tarafından Temini İle Alıcıya Teslimi İşi” olduğu, sözleşme başlangıç tarihinin “01.01.2024”, bitiş tarihinin “11.03.2024”  

...konusunun; “01.01.2024 - 11.03.2024 Tarihleri Arasında 11 Kalem Muhtelif Yaş Sebze-Meyve Malzemelerinin Satıcı Tarafından Temini İle Alıcıya Teslimi İşi” olduğu, sözleşme başlangıç tarihinin “01.01.2024”, bitiş tarihinin “11.03.2024” olduğu görülmüştür.