no’lu bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30 (otuz) takvim günüdür.
teslim süresi - Arama Sonuçları
… Devamı
...uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin başlatılması sonucunda, 4735 sayılı...
Yargıtay'dan Akde Tahammül Süresi, & Kamu yapım işlerinde yüklenicinin işe başlayabilmesinin temel şartı, idarenin yer teslimini sorunsuz yapmasıdır. quot;Makul Bekleme Süresi Kararı: İdare Kamulaştırmayı Bitirmezse Yüklenici İşi Feshedebilir!
anahtar teslimi götürü bedel , kazı imalatı , zemin etüt raporu , zemin klası Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,
...uygulanır.” Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi (4) üncü fıkrasında; (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...
İşin yer tesliminin 17/09/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 75 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu, %9,83 oranında iş artışı yapıldığı ve süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin...
Plankote ile arsa üzerinde varsa uyuşmazlıklar ihale öncesi yasal süresinde idareye bildirilmelidir. anahtar teslimi götürü bedel , moloz nakli , teklif bedele dahil mi , temel kazısı , Yeni birim fiyat
...Yapı denetim görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir... Diğer taraftan, hem anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu hem de birim fiyat teklif mektubu standart formlarında ortak hüküm olarak, “…
... ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve ... gerçekleşmesi gerektiği; Yüklenicinin sözleşmesi ile üstlendiği bir sorumluluğun gereğini süresinde yapmamasından kaynaklı işte bir gecikme olması durumunda süre uzatım talebinde bulunulamayacağı ...
Geçici kabul ile başlayan ve işin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek kusurları kapsayan bir teminat süresi mevcuttur. ...raporunda yapılabilecek düzeltmelere karşı itirazlarını en geç kesin hesapların idareye teslim edildiği tarihe kadar dilekçe ile bildirmesi zorunludur. Bu düzenlemeye göre...