Yüklenici işi ayıplı ve gecikmeli ifa etmiş, ancak iş sahibi standı fuar süresince kullanmıştır. Yargıtay’a göre, ana yüklenicinin itirazsız imzaladığı bu resmi tutanak, işin 24.01.2014 tarihi itibarıyla eksiksiz teslim edildiğini kanıtlar.
teslim süresi - Arama Sonuçları
… Devamı
...Şartnamesi (YİGŞ) Madde 29/4: İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi ) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, idarelere, ihaleye çıkmadan önce işin süresine uygun olarak yıllara sari bütçeleme yapma zorunluluğu getirmiştir.
B) İş tesliminde yaşanan gecikme için Sözleşme’de öngörülen cezanın kesilmemesi ile ilgili olarak; İşe ait Sözleşme’nin, “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün...
düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2. düzenlemesi, Aynı Tasarı’nın “İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1.
“Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.
Yüklenici firma taahhüdünü ihale dokümanında belirtilen sürede teslim etmeyerek [Bitiş Tarihi] tarihinde teslim etmiştir.
...İhtarı İdare (Üniversite), 24.01.2014 tarihli geçici kabul tutanağı ile işin eksiksiz olarak teslim alındığını ve geçici kabulün yapıldığını tespit etmiştir. Buna göre, işin süresinde bitmemesi halinde, işverenin (ana yüklenici) önce yazılı olarak eksiklikleri...
...üncü maddesine ve Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki 12.01.2019 tarihi ile inşaat teknikeri personel taahhütnamesinin... Teknik personel bildirimi ve belgeleri süresinde verilmediği takdirde her bir gecikme günü için günlük gecikme cezasının ½’si tutarında ceza kesilir.
(YİGŞ 29/9) Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın Kışa Denk Gelmesi Bir bina yapım işinde, yer teslimi 24/09/2020 tarihinde yapılmış ve işin süresi 400 gün olarak belirlenmiştir.
(YİGŞ 29/9) Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın Kışa Denk Gelmesi Bir bina yapım işinde, yer teslimi 24/09/2020 tarihinde yapılmış ve işin süresi 400 gün olarak belirlenmiştir.