temyiz başvurusu - Sayfa 7 - Yaka Danışmanlık

temyiz başvurusu - Arama Sonuçları

Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.

21/06/2024

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ...

… Devamı

Yasaklama kararında yasaklılık süresi belirlenirken ölçülülük ilkesi dikkate alınmalı.

21/06/2024

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne; Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ...

… Devamı

İhtarlı süreye uyulmadan sözleşmenin feshedilmesi ve yükleniciye yasaklılık verilmesi.

13/05/2024

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...

… Devamı

Sözleşme imzalandıktan sonra, ihale sürecine ve teminatın gelir kaydedilmesine yönelik sorunların çözüm mercii.

01/04/2024

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1.Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle görev yönünden reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…,

… Devamı

İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle süre uzatımı ve sözleşmenin tasfiyesi.

02/05/2024

sayılı işleminde hukuka aykırılık, anılan işlemlerin iptali istemiyle açılan davanın kısmen reddine, kısmen incelenmeksizin reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

… Devamı

Mücbir sebep halleri.

18/06/2024

...açıklığa kavuşan 4.2.2016 tarihinden itibaren anılan maddede öngörülen 20 günlük başvuru süresi içinde 11.2.2016 tarihinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği oyu ile çoğunluk kararına katılmıyoruz.

… Devamı

Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen idarenin yüklenici hakkında yasaklılık kararı alması.

08/05/2024

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nin … tarih ve E:…,

… Devamı

Şirket Ortağının Yasaklanması İçin 45 Günlük Süre Ayrı Mı İşler?

Yaka Danışmanlık
05/11/2025

...yasaklama işleminin 45 günlük süre içerisinde verilmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Olayın Arka Planı: Önce Şirket, 3 Ay Sonra Ortak Yasaklandı Bir Çalışma ve...

… Devamı

Kanuna aykırı olarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin zarar talebi.

01/04/2024

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne; Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:…,

… Devamı

İmalat girdilerindeki beklenmeyen fiyat artışları konusunda görevli yargı yeri.

02/05/2024

...çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varıldığından, uyuşmazlığın esası incelenmek suretiyle verilen İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında usul kurallarına uygunluk görülmemiştir.

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

temyiz başvurusu - Arama Sonuçları

Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.

Yasaklama kararında yasaklılık süresi belirlenirken ölçülülük ilkesi dikkate alınmalı.

İhtarlı süreye uyulmadan sözleşmenin feshedilmesi ve yükleniciye yasaklılık verilmesi.

Sözleşme imzalandıktan sonra, ihale sürecine ve teminatın gelir kaydedilmesine yönelik sorunların çözüm mercii.

İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle süre uzatımı ve sözleşmenin tasfiyesi.

Mücbir sebep halleri.

Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen idarenin yüklenici hakkında yasaklılık kararı alması.

Şirket Ortağının Yasaklanması İçin 45 Günlük Süre Ayrı Mı İşler?

Kanuna aykırı olarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin zarar talebi.

İmalat girdilerindeki beklenmeyen fiyat artışları konusunda görevli yargı yeri.

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara