...fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak da belirlenebilmektedir... ...ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgelerin idari şartnamede açıkça belirtileceği, fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine...

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi... ...esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel...

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “( ...yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana...

Davalı idare beyanlarında yapılan imalâtların eksik ve ayıplı olduğunu, şartnamelere uygun yapılmadığını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini istemiş, bilirkişi raporuna karşı verdiği beyan dilekçesinde de teknik yönden itirazlarda bulunmuştur.

Sorumlular savunmalarında söz konusu işin uygulanması aşamasında teknik gereçler, ekip ve ekipmanların uygunluğu ile işin hızlı ilerlemesini teminen işin makineli ... tespiti için uygulama safhasında yüklenici ile puantaj tutulduğunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçlerine göre 24 ...

Bu koşulun sağlanmadığı durumda yapım işinin teknik olarak ikmal edilebilmesi için gerekli olmayan, mal ve malzemelerin yapım işi kapsamında temin edilmesi, bunlar için Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesi uyarınca özel pozlar ve fiyatlar belirlenmesi ve bu fiyatlar üzerinden...

İşe ait Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin  “Projelerin Uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü... teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu...

...şikayet yoluyla yapılmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı olarak reddedildiği,  İdari Şartname'de odun satışına ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edileceğinin... 1) E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınan kararın...

...fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek... ...kalite ve standarda ilişkin belge istenmesi halinde ise söz konusu düzenlemenin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesinde düzenleneceği ve iş ortaklığında ortaklardan...

... eksikliklerin giderilip giderilmediği yönünden teknik elamanların görevlendirildiği, teknik elemanlarca düzenlenen 08/09/2010 tarihli raporda özetle; konuya ilişkin olarak yüklenici ... arasında imzalanan 28/08/2009 tarih ve 13505 sayılı sözleşmenin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48.