…” şeklinde tariflendiği ve “ HINIS-TÜNEL-01 – 04” iş kalemlerinin birim fiyat tariflerinde; “Beton imalatı Projelere, teknik şartnamelere ve idarenin talimatına uygun olarak, kum ve çakıl, kum-kırmataş veya konkasör kumu ve kırmataş, su, çimento v.b.

... dolgu yapılması, beton dökülmesi vb.) teşkil ettirilen üs bölgesinin, İnşaat Teknik şartnamesinde açıkça belirtildiği üzere, fen ve sanat kurallarına göre betonarme olarak (beton ... sahasına nakledilerek montajının yapılacağı ihale dokümanlarından anlaşıldığından, teknik olarak donatısız yapılacak bunker imalatının, proje sahasına nakli ve montajı ile ...

...kapasite/özelliklerine, miktar ve asgari model yılı bilgileri ile kendi malı olması durumunda fiyat dışı unsur kapsamında verilecek olan puan bilgilerine yer verildiği, Özel Teknik Şartname’nin ilgili bölümlerinde ise ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların cinsine, kapasite/özelliklerine, miktar ve asgari model yılı bilgilerinin...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Diğer Yükümlülükleri” başlıklı 11’inci maddesinde  “…

Bu aboneliklerin yapılabilmesi için yetkili bina kullanıcıları tarafından yüklenici firma elemanlarına gerekli bilgiler ve yetkiler verilecektir. “Doğalgaz Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi ” başlığı altında, “Projelerde belirtilen mahallere (kazan dairesi, mutfak vb.) doğalgaz tesisatı çekilecektir.

...gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler.” Denilmektedir ve Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, Ön / Kesin Projelerden önceliklidir.

Yeni Parkların Yapımı ve Mevcut Parkların Tadilatı ihalesinde peyzaj işleri teknik şartnamesinin kapak sayfasında yeni yapılacak parklara ait peyzaj işleri olacağı belirtilmiştir…”  

2) Taraflar arasında imzalanan 25.11.2013 tarihli sözleşme ile davacı yüklenici teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen dört adet özel maksatlı araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir.

Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş konusunda uzman yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak sözleşmenin eki olan Özel İdari ve Teknik Şartnamesi'nin tüm hükümleri ile özellikle 3. Aynı sözleşmenin eki olan Özel İdari Teknik Şartname'nin 3. Yine sözleşmenin eki olan özel idari ve Teknik Şartname'nin 3.

Bu tespit ve hükümler birlikte dikkate alındığında, kumlama yapılan tankın yüzey tuzluluk değerinin teknik şartnamede belirtilen teknik şartları sağlamadığı idaresince tespit edildiğinden, onayı döneminde, yapılamayan kumlama imalatı için süre uzatımı verilemeyeceği gerektiği değerlendirilmektedir.