...gereken bedelin Yüksek Fen Kurulundan görüş alınmak suretiyle belirlenmesini talep ettikleri, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; Sözleşmenin “Diğer hususlar” başlıklı 33 üncü maddesinin 11 inci fıkrası, işe ait sözleşme eki mekanik tesisat teknik şartnamesinin “Isıtma tesisatı” başlıklı 8.2.

... dilimlerinin kendisine yılı sonu itibariyle ödenecek şekilde; yıl içinde çalışma şartları, teknik sınırlamalar, ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ... sebebiyle, mevzuata aykırı husus içeren sözleşme esas alınarak görüş oluşturulamayacağı görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ...

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 16/02/2022 tarihli ve E.169005 sayılı yazısı ile eklerinden... Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 104 sayılı İlamın 1’nci maddesi ile; .. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

İdaresinin konuya ilişkin görüşü; İşin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olduğu, mahal listesinde“15.125 ... hazırladığı, zemin etüt raporu ve işin yapılacağı yeri ve çevresini incelemesi ile Özel Teknik Şartnamenin 7.1.1 maddesi düzenlemesi ile YİGŞ’nin “İşlerin Denetimi” başlıklı 14 ...

...kaynaklı olarak ortaya çıkan her türlü zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğu, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; Rüzgar Enerji Santralinin 12/10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8.7.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Hazırlanan iş programının idare tarafından “bir günlük tutar bulunarak tüm ... düzenleneceğinin açıklandığı, sözleşmedeki ödenek dilimleri, imalatların niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar esas alınarak iş programının hazırlanması gerektiği ...

...davalının öncelikli edimini ifa ettiğini ispat edemediğini, görsel ve teknik bilgilerin davacıya verildiğine ilişkin tutanak ya da doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü bildirilmiştir.

...imalatın, uygulama projesi, mahal listesi ve teknik şartnamelerde bir biri ile uyumlu olarak gösterilmesi gerektiği,  bahse konu işte uygulama projelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda tanımı yapılan nitelikte hazırlanmadığı, idarenin demir donatıların analizlerde yer aldığı yönündeki görüşünde belirtilen analizlerin yaklaşık...

...gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; Anlaşmazlık tutanağından özetle; işe ait mimari uygulama projesinin, yangın merdivenleri (M02 ve M03) ile yangın güvenlik hollerinde (1-07, 2-07, 3-07) yer alan ancak mimari uygulama projesi ve detay projelerinde “TS EN 13501 A Sınıfı EI90 yangına Dayanımlı Cam” Mahal listesi ve Teknik Şartname...