... F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması ... kapsamındaki işlerin mühendislik ve müşavirlik oranını temsil eden sabit bir katsayıyı, d: Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ...

...uzatarak İdareye bildirmesi gerekirken sözleşme hükümlerine uymadığı, bunun üzerine Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 26.06.2013 tarihli ve 449 sayılı yazısıyla süresi dolan teminatın yerine yenisinin talep edildiği ancak yüklenicinin sözleşmeye göre taahhüdünü yerine getirmediği, İdareye yazılı veya sözlü bir cevap vermediği...

Bu itibarla, sorgu konusu …-TL’nin; Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan …-TL’si için ilişilecek husus bulunmadığına, İşin süresi içinde tamamlanmamasına rağmen Sözleşme’de öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması suretiyle neden olunan kamu zararı tutarı …-TL’nin Harcama Yetkilisi (Harita Teknikeri) …,

Mevcut sözleşme ve ihale dokümanlarına göre İdarenin, yükleniciden zemin ve yeraltı suyu kaynaklı risklerin tamamının fiyatlandırılmasını istediği ve yüklenicinin de bu riskleri dikkate alarak birim fiyat teklif cetvelinde kazı ve palplanş imalatları için fiyat verdiği kabul edilmelidir.

Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “…

...tarafından verilen 22/12/2021 tarih ve 3651 sayılı dilekçe ile tekrar 10 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği ve hakkında...

... olarak ise, İşin yürütülmesi sırasında zorunlu sebeplerle ortaya çıkan ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin birim fiyatının, UİGŞ’nin 23 ... ödenmesinden sonra, bahse konu yeni iş kalemleri birim fiyatların, sözleşme ve eki UİGŞ ile sözleşmesinde atıf yapılan ve ihale tarihinde yürürlükte bulunan 27.06.2013 tarih ve 2013 ...

... sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale ... cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her ...