avans kredi faizi oranında avans faizi ile davalı-karşı davacıdan tahsilini talep etmiş, mahkemece yapılan yargılama sonucu asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen kakar davalı-karşı davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi...

Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ...

maddelerinde taşıtın kullanılması esnasında oluşacak zararlardan ve tazminat   taleplerinden kusur hangi tarafta olursa olsun yüklenicinin sorumlu olduğunun düzenlendiği... ...işbu iddiasının reddi yönünden dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra görüş sorulan konu ile sınırlı olmak üzere inceleme ve değerlendirmeye geçilmiştir. ...düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır.

...ayrı hazırlandığını ve idareye sunularak onaylandığını, vaziyet plan değişikliği sonucu otopark alanının arttığını, spor salonu çatısına kedi yolu yapıldığını, bahçe... ...için yapılması talimatı verilmediğini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İdaresi yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; İşin ilân tarihinin 16/12/2020, ihale tarihinin 21/01/2021, sözleşme tarihinin... ...yüklenici ile İdare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

14.11.2018 tarihinde yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması durdurulmuştur. İtfaiye raporunda belirtilen yangının bir üst katta yapılan kaynak sonucu oluştuğu kanaati somut ve kesin bir kanıt değildir.

Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konularının inceleme ve değerlendirmeye geçilmiştir. ...yapılan inceleme neticesinde İdare tarafından projenin revize edildiği ve yapılan revize sonucunda 60.473,59.-TL (%8,5586 oranında) iş artışı meydana geldiği, yüklenici ile birlikte...