... bulunmadığı, Kanun’da normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım talebinin kabul edilmeyeceğine dair herhangi bir kural bulunmadığı ... sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın işin gecikmesindeki aslî kusurun davacıda olduğu ...

...İşi ” nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının bildirilmesi talep edilmektedir.

...Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/74 sayılı kararı) Yükleniciye havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresinde çalışmadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilemeyeceği ancak idarece verilecek süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak süre uzatımı verileceği.

... (Yüksek Fen Kurulunun 21.01.2021 tarih ve 2021/11 sayılı kararı) KDV ödemelerinin, hakediş içerisinde imalat tutarları ve ... gerektiği düşünüldüğünde KDV'nin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir ve süre İdarece somut gerekçeler dikkate alınarak verilmelidir ...

...sayılı kararı) Enerji teminine ilişkin iş ve işlemlerin yüklenici tarafından üstlenildiği, ilgili enerji idaresine süresinde gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı dikkate alındığında İdareye atfedilecek bir kusur bulunmadığından dolayı süre uzatımı...

... Sayıştay Genel Kurulu’nun 08/12/1988 tarihli ve 4635/2 sayılı kararında; yer tesliminin iklim şartları bakımından çalışılmayan devrede ... dairesinde değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili Kurul görüşümüzün bildirilmesinin ...

... Yüksek Fen Kurulunun 24.03.2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararı) Yüklenicinin mevcut durum (rölöve) projesi ile mimari uygulama ... olduğu, bu sebeple söz konusu sökülecek imalatlar için süre uzatımı verilemeyeceği.

nolu kararı) Eser sözleşmelerinde süre uzatımı olması halinde sabit yatırımların talep edilebilmesinin mümkün olmadığı, ancak, süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan işletme giderlerinin (maaş, ofis, yemek giderleri, akaryakıt vb.) talep edilmesinin mümkün olduğu.

...04.03.2021 tarih ve 2021/52 sayılı kararı) İşin yapılacağı bölgede ilgili belediyesinin imar uygulamasına bağlı olarak ruhsat alınamaması sebebiyle durdurulmasına binaen süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye göre hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programına uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara...