... sayılı Kanun kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için, sözleşmeye esas borcun ifasını imkânsız hâle getirmesi gerektiği, öngörülemeyen/önlenemeyen (belgelendirilmesi koşulu ... imzalanmaması talebinde bulunduğu ve iddiasını destekler herhangi bir belge sunamadığı, sözleşmenin imzalanması hâlinde ifa imkânsızlığını ortaya koyamadığı, kurdaki artışın tek ...

...belirtilen hesap yönteminden farklı bir yol izlendiğini, oysa ilamda da belirtildiği gibi sözleşmenin 3. ...dokümanların yargılamanın iadesini gerektiren nitelikte görülmesi halinde, bu yolda işlem ifasını teminen dosyanın Dairesine gönderilmesine karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir...

Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir. 2016/272880 ihale kayıt numaralı söz konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde ise; “9.1.

KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir. Sözleşmenin 28.1. Noterliği'nden keşide ettiği ihtarname ile işin tamamlanmasını ve sözleşmenin 28. Sözleşmenin 10.3.1.

...oluşturulan 40 sayfalık eksik ve 4 sayfalık kusur ve noksanlar listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmadan geçici kabulün... Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli Dahil) Yolu Km:6+500-13+ 787,77 Kesiminin Yapım işine ilişkin sözleşmenin, 15. ...belgesi düzenlenebilmesi için, ilgili alt yüklenicinin idarenin onayıyla ihale konusu işin ifasında görev almış olması gerekli olup, bu şartın sağlanmadığı hâllerde alt...

Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir. ...idarece yapılan değerlendirme sonucunda mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar alınabilecektir.

...idarenin sırlarının ifşası anlamına geleceğinden kamunun asli ve sürekli görevlerinin ifasında önemli rol oynayan bu ihalelerin 3. Diğer taraftan yüklenici ile Belediye arasında söz konusu işe ilişkin imzalanan Sözleşmenin 15.