I - KONU DSİ 8. işin kontrollüğünü yürüten 82. İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.  “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “…

maddesinin (c) ve (f) belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması ... yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen ve 27.02.2014 gün ve 28926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle ... ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan kesin ...

Genel olarak menfi zarar; sözleşmenin kurulmamasından veya geçerli olmamasından; müspet... Kitapçılık, 2010, s.427-428). Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, s.482). maddesi uyarınca BOZULMASINA, (Danıştay 13.

...Kontrol Teşkilatı Üyesi Görevlendirmeleri Sözleşme bedeli 65.890.000,00 TL olan ihale (1. Müteahhide yazışmada bulunamaz, Fakat, sözleşmenin uygulanmasına ve işin yürütülmesine ait hususlarla... ...kontrolü bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.” 3’üncü maddesinde aynen; “Kontrol örgütü: İşveren makam veya vekili...

maddesinde belirtilen İhale dokümanında sözleşme imzalanmadan... ...yüklenici için idarenin onayının alınması ve imzalanan sözleşmenin idareye sunulmasının zorunlu olduğu, idarenin... ...tarihinde başvurulmuş, bu başvuru da aynı gerekçeyle 15/08/2011 tarihinde reddedilmiştir.

ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin... ...noktasından çalışmaya uygun olmayan devrenin bitiminden itibaren 28 gün süre uzatımı talep ettiği görülmüştür. ...Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesi; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda...

...yapılan ilave imalatların (jet1 grout imalatı ile zemin dolgusu) sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmındaki poz... Öte yandan, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12’nci maddesinde; “( ...kotuna inildiğinde sondaj kotu ile bina taban kotu arasında 35-18=17 metre olmasına rağmen bina temel zemininde batmaların...

...ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır... ...Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya... ...Ve Nakli” 12 Puan - İnş 29 “Sathi Kaplama Yapılması” 8 Puan - İnş 02 “Sıcak Karışım Asfalt Temini Plent Altı...

...Fen İşleri Daire Başkanlığı) 25/02/2022 tarihli ve E-391058 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından... İşe ait sözleşmenin, “ Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11 inci maddesinde; “

Kamu İhale Genel Tebliğinin geçici olarak iş yerinde bulunması gereken teknik personel başlıklı 48.2 maddesinde; “Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması” başlıklı 23 üncü maddesine göre; teknik personelin iş programına göre, işin kendi mesleğine ilişkin kısmının gerçekleştirilmesi...