Maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, (. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan; 85.1. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde Hizmet: …& Diğer taraftan yüklenici ile Belediye arasında söz konusu işe ilişkin imzalanan Sözleşmenin 15.

” hükmü, Anılan Esaslar’ın “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinde “ ( İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. KİK Genel Tebliği 81. KİK Genel Tebliği 81.

83.3. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince... 78.1.1. … 78.1.4. … 78.6. … 78.7. … 78.29. 78.30. …” açıklaması, Bahse konu Tebliğ’in “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde “81.1. 83.2.

... Hükmünün yer aldığı, idareye sağlanacak hizmetler konusunda ise sözleşmenin 33.17 maddesinde “Teklif mektubu eki birim fiyat cetvelindeki ‘İKY 900 ... İKY 9000 için ayrı ayrı 274.165’er $ olmak üzere toplam 548.330 $’ın diğer alacak kalemleri yanında davalıdan tahsili istenmiştir ...

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “… 1.686.982,65 TL + KDV 2022 yılı için  % 90 15.182.843,86 TL + KDV ödenek tespit olunmuştur. “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “ Sözleşme eki YİGŞ’nin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “

maddesinde belirtilen fiillerde bulunulmadığı, 84. maddesi uyarınca yasaklama kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu, .. ...olarak teslim ettiği, Borçlar Kanunu uyarınca kiralananın sözleşmenin amacı doğrultusunda teslim edilmesinin zorunlu... 2886 sayılı Kanun , kira borcu , yasaklılık

... işin müstakil kullanıma elverişli kısımları için yine sözleşmenin 25 inci maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen oranlarda gecikme cezası kesileceğinin ... COVID-19 salgını sebebi ile idaresince, D-717 tankı için 82 gün ve D-601 ve D-602 tankları için 60’ar gün süre verildiği, bu ...

...kararlaştırıldığını, taraflarca, gerçekleştirilen iş tutarının, sözleşmede belirtilen bedelin %80'ninden az bir bedelle bitirilmesi sebebiyle müvekkili firmanın yapmış olduğu yatırım masrafları, genel gider ve uğradığı hak kaybının tazmini için sözleşmenin 29.1.2 maddesi (Bu ihalede 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun 24.

... tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL gecikme cezası kesildiğini, ayrıca ... yapıldığını, davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş alacağı 1.185.233,70 TL’den ödemesi gereken bu bedeller mahsup edildiğinde 1 ...

... ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 8’inci maddesinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından  “ihale konusu ... düzenleme yapıldığı görülmüş olup, Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılmayan söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması öncesinde idareye sunulmasının istenilemeyeceği anlaşıldığından ...