...maddesinde sınır değer katsayısının 0,84 olarak dikkate alındığı, Teknik Şartnamesi’nde kiralık olarak çalıştırılacak araçların hafta sonu ve bayram tatilleri dahil sözleşme süresince idarede kalacağı, aracın mesai bitiminde idare tarafından görevlendirilmiş personel tarafından uygun bir park yerine çekileceği görülmekte olup ihaleye ait ihale...

Bu itibarla, sorgu konusu …-TL’nin; Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan …-TL’si için ilişilecek husus bulunmadığına, İşin süresi içinde tamamlanmamasına rağmen Sözleşme’de öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması suretiyle neden olunan kamu zararı tutarı …-TL’nin Harcama Yetkilisi (Harita Teknikeri) …,

...2014 yılı Ağustos ayı fiyatı iken, ilamda her ayki piyasa fiyatının esas alınarak hesaplama yapıldığı, yükleniciye 2015 yılının Ocak-Aralık dönemini kapsayan sözleşme süresince 08.08.2014 tarihinde yapılan ihalede 2015 yılı öğle ve akşam yemeği için dört kap yemek bedeli olarak belirlenen … TL birim fiyat üzerinden hakediş ödemesi...

Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” “

...yüklenicinin dürüstlük kuralı çerçevesinde sözleşmeye riayet ederek işini süresinde yapıp yapmadığı, ifa güçlüğü içerisine düşüp düşmediği, bahsi geçen maliyet artışının yükleniciyi etkileyip etkilemediği, fiyat artışlarından kaynaklı mağduriyetinin giderilmesi için sözleşmede fiyat farkı verilmesi şeklinde alternatif mekanizmaların öngörülüp...

düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde  “9.1.

Davacı yüklenici vekili, müvekkili şirketin davalı idare ile sözleşme imzaladığını, sözleşmeye göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin bitim tarihi 30.11.2001 bulunmasına rağmen idareden kaynaklanan sebeplerle verilen süre uzatmaları sonucu iş 10.11.2008 tarihinde...

...bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin başlatılması sonucunda, 4735 sayılı Kanun’un...