Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. 2- ) maddesinde “… maddesinde “… 2020/1286, K. iş artışı , nakliye , sözleşme bedeli , teklif fiyat , teknik şartname

“Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28 inci maddesinde; “28.1. MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci maddesinin başlığı ile 28.2 numaralı maddesine bağlı (24.1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2-Davacı yüklenici ile davalı ... Bölge Müdürlüğü arasında 28.03.2012 tarihinde ... Hukuk Dairesinin 29.09.2021 tarih ve 2021/329 E. Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir. maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir.

maddesinde, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun uygulanacağı kabul edilmiş, kanunun 4.

maddesi uyarınca Ankara 8. % 0,20 ve reçine miktarının max. ...nin 04/09/2014 tarih ve E:2013/1360, K:2014/1228 sayılı kararının; şartnamede belirtilen... % 0,20 ve reçine miktarının max. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 1. Kanun'un 25. maddesinin 1. maddesinin 1.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “28.1.

...14.05.2010 ve 28.06.2011 tarihlerinde mal alımlarına ait tip sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3 (binde üç) oranında gecikme cezası uygulanır” hükmünün mevcut olduğu, sözleşmenin...

esas işin sözleşme tarihinin   “ 10.08.2018” , ihale tarihinin “ 28.06.2018” , esas işin ilk sözleşme bedelinin   “ 03.09.2018” , 14.06.2019” , 4.684.032,00 TRY”   Sözleşmenin Konusu” başlıklı 2’nci maddesinde   “