Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, davacı Sayık Global Kurumsal Yapı San.

Aksi takdirde, sözleşme ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır .”

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “(

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin: “Projelerin Uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında;  “ İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Öncelikle, işe ait sözleşmenin 8.1. maddesinde; sözleşmenin ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütün olduğu ifade edilmiş, 8.2.

tarihinde sözleşmenin imzalandığı, ……

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir.

k) Teklif ve sözleşme türü.

k) Teklif ve sözleşme türü.