... dolayısıyla davacı şirketin sözleşme gereklerini yerine getirmediği ve buna uygun olarak sözleşmesinin feshedildiği, fesih sonrasında da usule uygun olarak yasaklama kararının verildiği ... isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin durumun gereklerine göre ihaleye girmesi ve hareket etmesi gerektiği, davacı şirketin Covid-19’dan dolayı ...

... ödeneğinin harcanmasına proje onayı sonrası yani yıl sonuna doğru ancak başlanabildiği, Sözleşmelerinde, işe ait ödenek dilimleri idaresince belirlenmiş iken, işin yürütülmesi sırasında ... olduğu Genel Müdürlüğe ait 2019/1 sayılı genelge ve idarece temin edilen bütçe ödenekleri dikkate alınarak, ödenek aktarma, süre uzatım ve revize iş programlarının hazırlanması ve ...

Buna karşın, bilirkişilerce, sözleşme tarihi ile, yer teslimi tarihi arasında geçen 35 günlük süreden, 7. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

Yüklenici sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinde işi tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

Sözleşmenin 23.1.