... uzatımı verilemeyeceği, haliyle 28 günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi ... verilmesi gerekecek olup, bu bağlamda işin bitim tarihi olan 12.05.2017 tarihinden itibaren Mayıs 19 gün, Haziran 30 ve Temmuz 4 gün olmak üzere (19+30+4) toplam proje nedeniyle 53 gün süre uzatımı verilmelidir denilerek ...

...zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede öngörülmüşse, tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli olan kısımlar için, idarenin isteği üzerine ve işin bütününün kabulünün yapıldığı anlamına gelmemek şartıyla 44 üncü madde hükümlerine... ... (Kamu İhale Kurulunun 12.06.2024 tarih ve 2024/UH.I-784 nolu kararı)

... davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 02.12.2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük süre üzerinden ... edildiğinde 518.906,80 TL alacağı olduğunu, bu alacağa 93.403,22 TL KDV eklendiğinde 612.311,02 TL’ye yükseldiğini belirterek ... ... ... eksikliklerin giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının ¼ oranında 151 ... 28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla ödeme yapıldığını, davalı yüklenicinin 14 ...

(Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.”, ... ...öncelikle yukarıda belirtilen kanun hükmüne, sonrasında ise 13/b-4 maddesindeki geçici görevlendirme yetkisini kullanarak doğrudan...

TL’sinin ise 26.03.2019-31.12.2019 tarihleri arası için İdare tarafından kesilmesi... ... ...kapsamında elde ettiği gayrisafi hasılatın %42’si oranında yapılan pay ödemesi olduğunu, bu üç işlemden elde edilen gelir ve giderlerin birbirinden mahsup edildiğini, Belediyenin sözleşme kapsamında elde ettiği gelir daha fazla...

TL’sinin ise 26.03.2019-31.12.2019 tarihleri arası için İdare tarafından kesilmesi... ... ...kapsamında elde ettiği gayrisafi hasılatın %42’si oranında yapılan pay ödemesi olduğunu, bu üç işlemden elde edilen gelir ve giderlerin birbirinden mahsup edildiğini, Belediyenin sözleşme kapsamında elde ettiği gelir daha fazla...

...nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tarafından 2021/418115 ihale Kayıt Numarası Mardin İli Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde 1 Kat ve 2 Kat Sathi Kaplama ve Binder Tabakası Yapım işi (Her Şey Dahil) işinde kullanılan ø 12 (300...

tarafından; 11.03.2022 tarih ve 12074 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2022 tarihli dilekçe ... başvurusu sonucu Kurulca alınan 06.04.2022 tarih ve 2022/UH.I-434 sayılı karar ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline ... ... ... de istenilen koşullara yönelik uygunluk değerlendirmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği anlaşıldığından ... itirazen şikâyet başvurusu üzerine 06/04/2022 tarih ve 2022/UH.I-435 Kurul kararı ile ''başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirmeye ...

...odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan... ... (Kamu İhale Kurulunun 04.10.2023 tarih ve 2023/UH.II-1273 nolu kararı)

...karşı daha önce yapılan temyiz başvurusu sonucu düzenlenen 12.01.2022 tarihli ve 50906 Tutanak (34948 İlam) sayılı Temyiz... ... tarihli Tutanağın 1, 2 ve 4 no.lu maddeleri ile proje ve mahal listesine uygun olmadığı belirtilen imalatların aslında sözleşmesine uygun yapıldığı, 3 no.lu maddesindeki eksik imalat bedelinin...