İşi”’nin devamı niteliğinde olan bir yapım işi olduğunu, işin projelerinin, … ...Borular Genel Teknik Şartnamesinin de bu nitelikte olduğu ve projenin hazırlanması ve onaylanması sürecinde, işin yaklaşık maliyetinin hesaplamasında ve onaylı projeye göre...

...birlikte değerlendirildiğinde yüklenici tarafından hazırlanıp, idarece usulüne göre onaylanmasını müteakip yürürlüğe giren iş programı ile yüklenici, belirli zaman aralıklarında... Sonrasında ise iksa kazıklarına ait projelerin revize edilmesi nedeniyle … tarihli Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarma Komisyonu...

...Sokaklarında Yağmursuyu Kanalı İnşaatı İşi” nde, iş programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz... ...uyulması gereken diğer kurallar”  başlıklı 62 nci maddesinin (a) fıkrasında; “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden...

...yılında yaşanan kur krizi nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare tarafından bu nedenle verilmesi gereken ilave sürelerin... ...tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanması...

...yüklenici tarafından sunulması ve işe ait sözleşme imzalanmadan önce idarece bu listenin onaylanması gerekmekte olup; anılan listeyi ve alt yüklenici ile arasındaki sözleşmeyi...

“Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… Projelerin idare tarafından görülmüş ve onaylanmış olması yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz.

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “(

TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.” hükmü, “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “(

...objektif bir biçimde ortaya konulmamış olması ve davacının da dosyaya sunmuş olduğu ön projelerin sözleşme şartlarını taşıdığını gösterir raporların mevcut olması karşısında...