...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar...

...yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu... Aynı şartnamenin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesi dördüncü fıkrası (f) bendinde; “…

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

.) karar verilmiştir. ...oluşturulurken, sözleşmede fiyat farkının olup olmadığı, iş programına uyulup uyulmadığı, basiretli tâcir gibi davranılıp... sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

ifade eder. hükümlerine yer verilmiştir. ...tarihin içinde bulunduğu aya ait endeksi, i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken... ifade eder. Denilmiştir.

ifade eder.” hükümlerine yer verilmiştir. ...tarihin içinde bulunduğu aya ait endeksi, i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken... ifade eder.” Denilmiştir.

Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. ...imzalanan sözleşmede işin başlama, bitiş ve işin yapım programının belirlendiğini, işyerinin davacıya teslim edildiğini...

...imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin 29/11/2010... ...imalatın tüm imalata oranının % 96.5 olarak belirlendiği, işin onaylı programa göre ileride olduğu, imalatın yoğun kar yağışı...

...ödenmemesi sonucunda gecikme bedeli ödendiği gerekçesiyle verilmiştir. ...Bakanlığına teklif edilen 2016 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında; 1.