...davalı idarenin gerekli izinleri almadığını, bu hususun müvekkili şirketten kaynaklanmayan bir durum olup, mücbir sebep olarak değerlendirilerek fesih gerçekleştirilecekse teminatların iadesinin gerektiğini, idarenin mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi feshedip, teminatları iade etmesi gerekirken belirtilen hususların nazara alınmadan...

maddesinin (f) bendinde belirtilen mücbir sebep dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiil ve davranışında bulunduğundan bahisle Aynı Kanunun 26.

maddesi kapsamında sayılan mücbir sebep olduğundan bahisle görüş bildirildiği, yapılan karşılıklı yazışmalardan sonuç alınamadığı ve idarece 10.12.2009 tarih ve 8237 sayılı yazıyla müsbet bir sonuç elde edilemediğinden sözleşmenin feshine ve kesin teminatın iadesine karar verildiği davacıya bildirilmiştir.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

maddesi uyarınca 18.02.2011 tarihli işlem ile sözleşmenin tek taraflı feshedildiği, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 1 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı anlaşılmıştır.

Kat 7,2 Km Sathi Kaplama Yol İşi ihalesinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca “ Mücbir sebepler dışında, ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek” fiilini işlediğinden bahisle, F1 Madencilik Mühendislik İnş.

...şartname hükümlerine uygun nitelikte bulunan tıbbi malzemelerin teslim edilmediği, davacı firmanın şartname hükümlerine uygun ürünleri teslim edememesine sebep olabilecek nitelikte mücbir bir sebebin bulunmadığı, davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

maddesi uyarıca verilen ek sürede de yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve herhangi bir mücbir sebep ileri sürmeyen davacının, sözleşmede belirtilen taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.