...süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

...taahhüt ettiği şekilde herhangi bir fiyat farkı uygulanması olmadan hak ediş ödemelerinin yapılmış olduğunu, davacı firmanın talep etiği ek fiyat farkı ödenmesinin mevzuata aykırı olduğunu, iş programının yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarları esas alınarak sözleşme...

lehine sonuçlandırdığı, ancak bu işlemin mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla ilgili isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun aynı yöndeki 38 inci madde/a ve fıkraları) hükümleri göz önüne alındığında; ilama konu gelirin tahsiline yönelik sözleşmeyi imzalayan Belediye Başkanına sorumluluk yüklenmesinde mevzuata aykırı bir durum yoktur.

...nedeniyle 53 gün süre uzatımı verilmelidir denilerek; İdarenin 20.03.2017-04.07.2017 tarihleri arasındaki 106 günün proje onay sürecinde 106-53= 53 günü fazladan ve mevzuata aykırı olarak verilmiştir.

...hükmü aşağıdadır: “Kamu zararı Madde 71- (Değişik birinci fıkra: 25/4/2007-5628/4 md.) Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Diğer taraftan, idaresince, ihale dokümanı ile sözleşmede yapılan düzenlemelerin, YİGŞ ile diğer düzenleyici mevzuata aykırı olmamak veya sonuçlarını ortadan kaldırmamak üzere, işin özelliğine göre yapılabileceği, ancak birim fiyat tariflerinde yer verilen “…zorunlu olarak proje...

...mecburiyetinin olduğu, dolayısı ile işin sözleşmesine ve sözleşmesinin tabî olduğu mevzuata aykırı hareket etmesinin hukuken kabul görmeyeceği, Her ne kadar sözleşmede değişiklik yasağı prensibine aykırı uygulama yapılmasının işin sözleşmesine ve 4735 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil edeceği açık bir gerçek ise de gerek sözleşme, gerekse...

maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünden mevzuata uygun olarak ödenen … TL’nin düşülerek, geriye kalan ve mevzuata aykırı olarak ödenen … TL’nin (Asıl) İlamda adı geçen sorumluların uhdelerinde kalmak üzere, hükmün … TL olarak DÜZELTİLEREK TASDİKİNE, (Temyiz Kurulu ve ….

Açıklanan nedenlerle … no.lu … ve … no.lu … yeni birim fiyatlarının tespitinde, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık maliyete bölünmesi suretiyle bulunan oran ile çarpılarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.