(Paslanmaz Çelik ve Ekranlı), ( ..(rakam ve yazıyla)... ...Terminaller, Otomasyon Yazılımı, Data Konvertörü, Bilet Basma Makinesi İle Sistem Bilgisayarı ve Monitörü, 3 Kollu Tripod...

...kullandığı tüm araç gereç, turnike ve el terminalleri, makine, ocak, baca, havalandırma sistemi, filtreler, su arıtma... ...yetersiz kalite, nicelik ve nitelikteki demirbaş malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından derhal değiştirilecektir... Hizmet bitiminde eksiksiz ve sağlam olarak teslim alınacaktır.

Havuzları” inşası için gerekli her türlü malzeme ve teçhizatın iş başında her türlü taşıma dâhil temini, projesine... ...tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri ile diğer tüm girdiler esas... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

#039;nin, Makine Mühendisi … maddesiyle de aynı konu hakkında Harcama Yetkilisi (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı) …

...sözleşmede yer alan B-15.310 nolu pozdan ödenmesi, kazının makine ile patlatmasız yapılması halinde ise bu fiyata %80... ...ilave olarak ödenmesi gereken su zamlarından, baraj daimi teçhizatından, püskürtme betonu içine konan iksagunit beton... Sözleşme ve eklerinde hüküm yoksa o zaman yasalardaki genel düzenlemelere başvurulur.

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. ...görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine mühendisi Serhat Güngör ve hukukçu Doç.

...diğer hizmetlerin ağırlık oranını (c) katsayısının ise makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını... ağırlık oranları , b2 (diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı) ,

-TL kamu zararına sebebiyet verilmesi şeklindedir. ...karşılığı olarak ödediği bedelin içine malzeme miktarı ve bedeli, makine cinsi ve saat ücreti, işçilik miktarı ve bedeli, yüklenici... ve (Fen İşleri Daire Başkan V.) . tarih ve ...

...inşaat imalatlarından 80, elektrik imalatlarından 47 ve makine imalatlarından 13 kalem olmak üzere toplam 140 kalemden... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma