...olarak tekliflerini işin tamamı için verdikleri, işin uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak eksiksiz ve kusursuz bir şekilde tamamlanarak idaresine teslim edilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, Bu nedenle, anahtar teslimi götürü bedel bu işte, uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan herhangi bir imalat...

...geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle... ...sürenin, normal sözleşme hükümlerine göre kabulü yapılan işlerde ortaya çıkan eksik ve kusurların tamamlatılması için verilen süre gibi değerlendirilmesi gerektiği, bu sebeple...

Cezai yönden soruşturma izninin kaldırılmasına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi sözleşmeden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. ...kabulün yapılmasına engel teşkil etmediği gibi tamamlanamamasının davalı idarenin kusurundan, yani sözleşme kapsamı dışında bulunan elektromekanik işlerin davalı idarece...

...bir işlem yapılması suretiyle fiili durumu yansıtmayan bir sözleşme imzalanmasının sorumluluğunun başta idare olmak üzere taraflara ait olduğu, İdaresinin yukarıda belirtildiği... ...temizlenmesinin yer tesliminden itibaren 135 günde sağlandığı belirtilerek, yüklenici olarak kusurları olmaksızın meydana gelen gecikmeler için, işe etkisi oranında süre uzatımı...

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.

ın sorumluluğu bulunmaktadır.

...dairesinden ilişiksiz belgesi alınması gerekmekte olduğunu, alınmadan ödeme yapılmış ise bu sorumluluğun müvekkil bankaya yüklenmesi söz konusu olmaması gerektiğini, hukuki dayanaktan...

fıkrası anlamında kusurlu sayılır. Çünkü eserin tamamlanması için iş sahibine düşen işleri yapmaktan kaçınması, tek başına kusur teşkil eder.

Meclis Kararına olumlu oy Kullanan Meclis Üyelerinin Sorumluluğuna ilişkin olarak; Söz konusu tahsis işlemi ...