... süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak ... işin tasfiyesine karar verildiği göz önünde tutulduğunda, kesin teminatın iadesinin hakkaniyete uygun olduğu, davacı tarafça ... quot; gerekçesiyle sözleşmenin tasfiyesine ve irat kaydedilen teminatın ve son hakedişten sonra yapılan imalatların bedelinin yasal ... 
kesin teminat süresi - Arama Sonuçları
…  Devamı 
...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği...
İdare, fesih sonrası yüklenicinin kesin teminat mektubunu gelir kaydetmiştir. Yüklenici, feshin haksız olduğunu ve teminat mektubunun iadesi gerektiğini belirterek dava açmıştır.
...yükleniciye gönderdiği 11.06.2018 tarihli yazıda, işin süresinde tamamlanmadığı, 08.08.2018 tarihine kadar işin bitirilmemesi halinde (62 gün süreli), yasanın, yapım işleri genel şartnamesinin ve sözleşmenin ilgili hükümleri gereğince, ayrıca protesto çekilmeksizin kesin teminat ve varsa ek teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşme feshedilerek...
Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin başka bir iş... ...isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesi artık... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1.
Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin başka bir iş... ...isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesi artık... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1.
...kadar denetçi işin gerçekleştirilmesi süresince çalıştırılan bir yaşından büyük araçlar için sözleşme hükümlerine göre ceza uygulanmasının yanında ayrıca kesin teminatın gelir kaydedilmesi gerektiğini ifade etmişse de yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme feshedilmediği için kesin teminatın gelir kaydedilmesi söz konusu...
...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, en az on gün süreli ihtarda... ...protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek... ...protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür...
...kararı ile … hakkında verilen mahkumiyet hükmünün henüz kesinleşmediği ve dosyanın temyiz aşamasında olduğu, dolayısıyla... 4734 sayılı kanun , ihaleye katılamayacak olanlar , kamu davası , yasaklama , yasaklama süresi ...edilememesi sebebiyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği belirtilmiş...
 ... sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda ... protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel ... 




