DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 25/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2.

...işte bir çalışma yapılamadığı, eksik çalışıldığı gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu sebeple idaresince verilen süre uzatımlarına karşılık, gecikilen... ...Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir.

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...yapılmaksızın fesih düzenlenerek, protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür. ifadelerine...

İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. ...ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre...

...takılması, çekilen hattın iç teçhizatında bağlantıların yapılıp, yerel gaz şirketi kabulleri yaptırılması, abonelik ve proje takibi/onayları ile ilgili her türlü harç yüklenici... Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye /projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine...

...yapıldığından, işimizde bu revize fiyatın geçerli olmadığı, bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir. ...aykırı olduğu, diğer taraftan yüklenicinin sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi imzaladığı hususları birlikte dikkate alındığında...

...yapıldığından, işimizde bu revize fiyatın geçerli olmadığı, bu sebeple önceki hakedişte yapılan kesintinin iade edilmesi gerektiği yönündedir. ...aykırı olduğu, diğer taraftan yüklenicinin sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve kabul ederek bu şartlarda sözleşmeyi imzaladığı hususları birlikte dikkate alındığında...

Üretimi bitmiş (End of Life) cihazlar kesinlikle kullanılmayacaktır.” İfadesi yer almaktadır . ...bilgi ve açıklama talep etmemeleri durumunda ihale dokümanında yer alan tüm hususları kabul ettikleri değerlendirilmektedir.

...olarak; b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, karar... ...öğrenci taşıma işi” beyanına, “Belgenin Düzenlenme Tarihi/Sözleşme Tarihi/ İşin Kabul Tarihi” alt satırında “01.05.2019, 01.05.2019, 01.07.2019” beyanına, “Belge Tutarı...