...üncü maddesinde: “b) Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... ...ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur.” Aynı maddenin beşinci fıkrasında... ...için ihzaratın yapıldığı ay, uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı hesaplanır.” Hükümleri... ...toplam tutarı üzerinden faturanın oluşturulma tarihi olan Nisan 2016 indeksinin temel indeks...

Yine teknik şartnamenin geçici ve kesin kabul başlıklı 4. İşin geçici kabulü... Davalı yüklenici 20.05.2008 tarihinde davacı iş sahibine verdiği dilekçesinde... ...addesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar taahhüt konusu yapım...

(14) Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45...

(14) Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45...

...01/2020 tarihinden özellikle Afyon ihalesinin bitimi tarihine kadar tüm sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve hakedişlerin ödendiğini, kesin kabul ve onaylarının yapıldığını, dolayısıyla kefalet senedi veren müvekkilinin sorumluluğunun kalmadığını bildirmişse de idarenin kesin kefalet senedinin irad kaydını istediğini, yine...

... çalışma şartlarına zorlanıldığı ve işin onaylı iş programına göre yürütülmesinin aksatıldığı ... 2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise kesin kabulünün yapıldığı, ..

...mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı... ...olduğu gözetildiğinde davacı tarafça 21.1.2019 tarihinde 7161 sayılı Yasanın 32. ...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11/03/2019... ...7100240426 mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine...

...olmadığı, devir tarihi ihale tarihi olarak kabul edilip mevzuatta bilanço yeterliliğinin... ...şartların ihale tarihi itibarıyla değil, devir tarihi itibarıyla aranması ve incelenmesi gerektiği... ...itibarıyla yeterlik , ilk ihaledeki şartlar , noter onaylı devir , sözleşmenin devri

...Özel teknik şartname Genel teknik şartname Ön/kesin projeler Açıklamalar (varsa) Diğer ekler... ...ihaleye konu teklif edilen ihale bedelinin, proje onay tarihindeki düzenlemelere göre sunulduğunu... taahhüdündeki … İşinde; 05.09.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe konulan yeni... ...özellikleri, muayene ve deney yöntemleri ve kabul şartları belirtilmektedir.