KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...taraflardan birisinin temerrüde düşmesi halinde süre verilmesine ilişkin olup, 6098 sayılı Türk... maddesinde yer verilmiştir. ...feshine yönelik bir ihtar yazısı niteliğinde olmadığı görüldüğünden davacı belediyenin...

maddesinde yer alan iade koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin... ’na verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 10,00 TL... 'ndan harç alınmasına yer olmadığına, karara karşı tebliğ tarihinden... ...birleşen davanın ise kabulüne dair verilen karar, davacı ve davalı ...

... uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden olmadığı, zira işin şirketin yetkili elemanı vasıtasıyla ... dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle (1) yıl süre ile kamu ... ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka aykırılık ... gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. ...

...çalışmalarının sağlanması için minibüs terminalinde yer gösterilmesine karar verilmiştir. ...husustaki işlemleri yapması için Encümene yetki verilmesine dair 8/3/2016 tarihli ve 29 sayılı... Mahkeme gerekçeli kararlarında; i. ...olduğu iddiasıyla sona erdirilmesinin doğru olmadığını ileri sürmüştür.

H.D.'nin 17.03.2010 gün 2010/98 Esas 2010/1538 Karar sayılı ilamı). ...olduğunun tesbitine, haklı fesih talebinin yerinde olmadığına, teminat mektubunun iadesi... Feshin haklı olup olmadığı açılacak eda davasında değerlendirileceğinden... ...harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden...

Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. ...yaptığı imalâtlarda bir kısım boru hatlarının yerinde olmadığını, bazı hendek kazılarının... ...davacının yaptığı imalâtın kabul edilebilir olup olmadığının saptanıp sonucuna göre karar... ...daki duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden...

” hükmü yer almaktadır. ...yapılan yardımın tamamının nakdi yardım olmadığını, bir kısmının sporculara ödül... ...incelenmesi neticesinde, amatör sporculara ödül verilmesine ilişkin bir meclis kararı olmadığı... TL tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliği ile, karar verildi.

Sözleşmede kararlaştırılan muhammen bedel ise, 19.767.500,00 TL’dir. ...belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine karar verilmesini istemiş... ...tamamlamasının geciktiği, davacıya cezalı ek süre verilmesine rağmen işin bitirilmediği, bu nedenle... Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün...

...tarihinde sona erdiği, dolayısıyla yasaklama kararının 45 günlük süre dolduktan sonra... ...davacı şirketten alınarak davalı idareye verilmesine karar verilmiş, bu karar davacı... ...bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına... ...sonra teknik şartnameye itiraz edilmesi mümkün olmadığından, sözleşmede istenen miat tarihinden...