Konu ile ilgili Daire kararında; “Adı geçen işte, keşifte yer almayan ve yapılması zaruri görülen imalatlara ilişkin olarak... ... ...belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı değerlendirildiğinden 120 sayılı ilamın 26’ncı maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, oy birliği ile, karar verildi.

…” hükümleri yer almaktadır. ... ...yada gerçekleştirme görevlilerinin imzası olmadığı halde muhasebe yetkilisi tarafından... ... ...Dairesinin 14.01.2021 tarih ve 35640 sayılı kararı)

...yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları, haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlerin, Cumhuriyet Savcılıklarınca... ... ...üzerinde yapılan incelemede, SMMM onayının gerçek olmadığının belirlenmesi nedeniyle soruşturma...

... işle ilgili davacının SGK'ya borcunun olmadığının anlaşılmasına göre nakdi teminat kesintileri ... göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. ... nolu kararı)

...bu itibarla ihale dokümanı arasında yer almayan yaklaşık maliyet hesap cetvelinin anlaşmazlıkların çözümünde başvurulacak bir doküman olmadığı hususunun hatırlatılmasında... ... ... atip Lisesi ve Pansiyon Yapım İşi”nde; Yerinde fiilen yapılan iş kalemi miktarı/metrajları ile ... yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

... işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan ... kalanı yükleniciye iade edilir.” hükmüne yer verilmiştir. ... nolu kararı)

Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ... ... ...kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması... ... ...sebebiyle süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.