...toplam ciro tutarına ve toplam cironun esas alındığı yıla ilişkin bilgileri EKAP sistemine yüklediği, Kurul kararının çelişkili olduğu, dava konusu Kurul kararı nedeniyle kamu zararı oluşacağı, itirazen şikâyette bulunan isteklinin teklifinin hukuka aykırı olduğu, ihalenin iptali kararının da hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

...çalıştırılması amacıyla yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan ve idareye ibraz edilen sözleşmelerden damga vergisi kesintisi yapılmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20/5 maddesinde “Yüklenicinin, jdare tarafından onaylanan...

TL kamu zararına neden olunduğu görülmüştür.

...uzatımı verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu iddiasına yer verilmişse de; Belediye ve yüklenici … Taah.

Mamafih, Dosya ve eki belgeler çerçevesinde somut olayda, 5018 sayılı Kanunun 71’nci madde hükmünde yer verilen maddi unsurlar bağlamında kamu zararına sebebiyet verildiği sonucuna ulaşmak mümkün değildir.

...Mahkemeler tarafından iptal edilmesi, karar alımını hızlandırmak amacıyla konulan bir düzenlemenin söz konusu kararının hiç alınmaması sonucunu doğurması suretiyle kamu zararına neden olacaktır.

...gerekli olmayan malzemelerin yapım işi kapsamında temin edilerek bunlar için %25 müteahhit karı ve genel gider ödendiği tespit edilmişse de; konuya ilişkin 19.585,17 TL kamu zararının 18.07.2014 tarihli kesin hakedişin (12.08.2014 tarih ve 5996 numaralı ödeme emri belgesi ekinde) demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin analizlerinden %25 müteahhitlik...

’na, iş sözleşmesi 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri uyarınca tazminat ödenmemesini gerektiren şekilde işveren tarafından haklı sebeple feshedilmesine rağmen kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiği, bu nedenle kamu zararına sebep olunduğu belirtilmiştir.

...olarak değerlendirilerek dar yorumlanmaması gerektiği, davacının iş deneyim belgesini haiz olmadan bu faaliyeti yapmaya devam etmesinin aynı zamanda gelecekte oluşacak kamu zararını önlemeye yönelik olduğu ileri sürülmektedir.