...sözleşme imzalandığını, ikinci ihalenin daha yüksek bedele yapılması ve yapılan işlerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesinden dolayı 514.891,30 TL'lik kamu zararı... ...004,45 TL'ye yaptırıldığını, davalı tarafından zamanında bitirilmeyen inşaatın kalan kısmının yapımı için 23/12/2011 tarihinde ...

(10) Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında geçici hakediş raporları... ...geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir.

...personel için “teknik personel taahhütnamesi” verilmesinin yeterli olacağı, ihale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna... 039;in elektrik işleri iş programına göre şantiyede bulundukları dilekçe ekinde sunulan şantiye defterlerinden alınan örneklerle sabittir.

...gösterilmemiş olduğu varsayıldığı takdirde, oturma yerlerinin altında ve yanlarında kalan taşıyıcı elemanların perspektifte görünmeleri gerektiği, ancak taşıyıcı elemanların... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükümleri yer almaktadır.

Davada, 92, 93, 94 ve 95 numaralı hak edişlerden yapılan kesintinin haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iadesi istenmiş... Bu maddeye göre taşıma dışında kalan yükleme, boşaltma, figüre vs temin bedelleri birim fiyata dahildir.

TL’si ile ilgili olarak, ilişilecek husus bulunmadığına, Kalan ……… TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ………

... ödenek miktarı kadar harcama yapılamaması sebebi ile verildiği, Süre uzatımı sonrası kalan/uzatılan sürede, süre uzatım kararı öncesi ilk iş programında belirtilen fakat idareden ... revize iş programında da göz önünde bulundurulacağından, ödenen veya ödenecek hakedişlerde hesaplanan/hesaplanacak fiyat farklarının, bir kısmında ilk iş programında öngörülen bir ...