...kapsamında hazırlanan bazı analizlerin düzenlenmesi safhasında gerçekleştirilecek olan imalatın özelliğine göre yüklenici ile de anlaşmaya varılarak yeni birim fiyat tespiti... ...ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünden mevzuata uygun ödenen … TL’nin düşülerek kalan … TL’nin ilamda belirtilen sorumluların uhdesinde kalmak üzere hükmün … TL olarak...

...değildir. denilerek bu imalatın yapılamayacağının bildirildiği, bu arada yeni imalatı da kapsayan mukayeseli keşif hazırlanarak iş artışı için yeniden süre uzatımına... ...bulunmadığı; 4735 sayılı Kanun'da açıkça çerçevesi çizilen kapsamın dışında kalan ihale sonrası imzalanan sözleşmedeki taahhütlere aykırı edim nedeniyle yasaklama...

...işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B... ...nin Temyiz Kurulu kararı doğrultusunda … TL si için ilişilecek husus bulunmadığına, kalan … TL kamu zararıyla ilgili olarak da, …

Tamiratı Yapılması İşi”nin devamı sırasında, 151.201.001 poz numaralı “Makine İle Yumuşak Ve Sert Toprak Kazılması (Serbest Kazı)” imalatında % 20 oranını aşan bir artış meydana gelmesi üzerine, bu imalat için hesaplanan revize birim fiyatın, 2021 yılı rayiç bedelinin üzerinde kalan kısmının ödenmesi suretiyle ………

...Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Yapım İşi'' ihalesi uhdesinde kalan davacı şirketin, taahhütlerini, sözleşme ve ihale dokümanına uygun olarak yerine... ...dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin...

maddesinin son cümlesi uyarınca davacı iş sahibi kendisinde kalan kesin teminatı irat kaydetmekte haklı olup iş sahibi alacağından mahsup edilmesi mümkün değildir.

İşi”nde; S-15A poz numaralı “Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (6 Cm Kalınlık) imalatına ilişkin yeni fiyatın tespitinde, … 6) İdare istediği takdirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde...

...fiyat tespitinde bu bedel kullanılmış ve tespit edilen bu yeni fiyat ile gerçekleştirilen imalat miktarının çarpımı sonucu bulunan bedel yükleniciye ödenmiştir. 6) İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde...