, Hükümlerinin yer aldığı, Bu hükümlere göre; işin yer tesliminin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yapılarak işe başlanması gerektiği, yüklenicinin taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 550 (Beş yüzelli ) gün içinde tamamlayarak...

...talebi; İş programı taraflarınca hazırlanarak idaresince onaylanmakla beraber işin yer tesliminin 11/11/2021 olduğu dikkate alındığında işin süresi ile ödenek dilimleri arasında... 9.4.Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 0 – 0 tarihleri arasındaki 0 (sıfır) gündür.

tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü bedelli işler olmak üzere karma sözleşme olarak ihale edilmiştir. İş süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gün olarak belirlenmiştir.

...İşin ilân tarihinin 16/12/2020, ihale tarihinin 21/01/2021, sözleşme tarihinin 26/07/2021, işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

(6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır.

Şti.’nin … TL’lik teklifi en uygun teklif olarak değerlendirilerek, bu firma ile … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır. ...için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından...

...yapılmadığı, herhangi bir faaliyetin bulunmadığının belirlendiğini, sözleşmeye göre işyerinde bulunması gereken makine parkı ile teknik personel temin edilerek çalışmalara... Zira sözleşmede kendisine peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek işe başlamıştır.

...yapılmadığı, herhangi bir faaliyetin bulunmadığının belirlendiğini, sözleşmeye göre işyerinde bulunması gereken makine parkı ile teknik personel temin edilerek çalışmalara... Zira sözleşmede kendisine peyderpey yer teslimi yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı da bunu bilerek işe başlamıştır.

...nin 19’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında; “Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde İdareye sunmak zorundadır...