İdaresinin ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 03/10/2022 olduğu, İşe ait sözleşmede; 2021 yılı ödeneğinin % 40   

Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki (2) yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 11/03/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “ … ...üzere toplam 105 (YüzBeş) gün ilave süre verildiği ve iş bitim tarihinin 29/05/2023 olarak belirlendiği, İdaresince 07... ...İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı ” işinde; yeni birim fiyat tespiti ile ilgili yüklenici ile idare...

İdaresi yazısı ve eklerinden; İşin yer tesliminin 11/11/2019 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 29/03/2024 olduğu, işin sözleşmesinde kısmi kabuller yapılacağının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

...işinde, yüklenici tarafından idareye bildirilen teknik personelin işin idari şartname ve sözleşmesinde belirtilen şartları... ...sözleşmede belirlenen cezanın uygulanması gerekmekte olup, işin bitim süresi olan 308 gün boyunca teknik personel cezası... ...başlıklı 7.5.2 nci maddesinde; “Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen...

İşin yer tesliminin 14/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 200 gün ve ilk iş bitim tarihinin 02/05/2022 olduğu, İşin yürütülmesi sırasında, muhdes ... oranlarının uygulanması suretiyle fiyatların Eylül 2021 tarihine getirildiği, rayiç fiyatların miktar ile çarpımı sonucu ...

...kanalizasyon işlerinin yapımı konularında AB destekli bir projenin ifası amacıyla eser sözleşmesi imzalandığını, iş bitim tarihi 31.09.2007 tarihine kadar olan uygulama sürecinde işe başlayan davacının, idarece ihalesi yapılan işin projesi ile yapılacak işler arasında uyumsuzluk bulunduğunu gördüğünü, idareye defalarca başvurulmasına rağmen...

Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeye göre işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer tesliminin ardından şirket ... gerekli şekilde yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının tamamlanabildiği anlaşılmaktadır ...

...verilmesinin mümkün olmadığı, iş bitim tarihinin ek süreler dahil 28.02.2016 olmasına rağmen işteki eksik ve kusurların 10.06.2016 tarihinde tamamlanması nedeniyle bu iki tarih arası için sözleşmede kararlaştırılan günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden...