CEVAP Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ihale kapsamında Tekirdağ Merkez Nusrath Göleti ve Sulaması işinde 22.10.2013 tarihinde işe başlama yapılmasına rağmen kamulaştırma maliyetlerinin ve sulama sahası imar planı problemleri sebebiyle şântiye tesisleri fiilen kurulmadığını, fiili olarak hiçbir...

maddesinde, işe başlama ve bitirme tarihinin düzenlendiği, 9.1 maddesinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılacağı ve işe başlanacağı; 9.3.

Yüklenici, kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. TOPLAM … İşe başlama tarihi …olan söz konusu işte, hakediş itibar tarihleri ile Yapım İşleri Genel...

...Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşmenin 11.4 ncü maddesinde teslimat programı belirtilmiştir ve “yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren aşağıda belirtilen teslim programına uygun olarak teslim edilecektir.” Denilmiş ve buna ilişkin çizelge eklenmiştir.“ Gecikme...

Söz konusu işin yer tesliminin 07.01.2019 tarihinde yapıldığı, fakat işyerini kullanan kurumun taşınma işlemleri tamamlanamadığından ancak 02.07.2019 tarihinde işe başlama tutanağı ile işin fiili olarak başlatılabildiği, bu süreçte teknik personel taahhütnamelerinde yer alan inşaat teknikeri yerine yüklenici tarafından inşaat...

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

“İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddede “İşe başlama tarihi: 01.02.2020 İşi bitirme tarihi: 15.10.2020” şeklinde, - İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.

Başvuruya konu ihale malzemeli yemek hizmeti alımı ihalesi olup, ihalede işin süresinin, işe başlama tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay olduğu, dolayısıyla söz konusu ihalede sözleşme süresinin 365 takvim gününü aştığından fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin...

Sözleşme uyarınca davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak ve işe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü içerisinde simülatörleri iş sahibi davalıya teslim edecektir.