...bilirkişiden alınacak ek raporla, 18.02.2012 yer teslimi ve işe başlama tarihine göre hafta sonu olan cumartesi, pazar günleri ile resmi tatil günlerini dahil etmemek suretiyle 70 iş gününe göre teslimi gereken tarih tespit ettirilip, bu tarihten teslimin yapıldığı kabul edilen 17.08.2012 tarihine kadar gecikme süresi ve bu gecikme süresine göre...

TL bedelli Sözleşmenin “İşe başlama tarihi” başlıklı 10.2’nci maddesinde; sözleşmenin imzalanınca işe başlanacağı, “Teslim programı ve teslim tarihi” başlıklı 10.3.1’inci maddesinde de; çalı süpürgesinin 60 takvim günü, çöp poşetinin ise 45 takvim gününde teslim edileceği hüküm altına alınmıştır.

maddesinde yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren en az 2 yıl deneyimli 1 adet şantiye şefi pozisyonundaki inşaat mühendisi ile en az 5 yıl deneyimli 2 adet heykeltraş pozisyonunda heykeltraşı, teknik personel olarak iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorunda olduğu, 24/2.

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. arasında imzalanan Sözleşme’nin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1. ...sözleşme tarihinden itibaren yıllara sari olmasına rağmen işe ait hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı yapılmadığı...

...mevsim şartlarının uygun olmaması ve hastane hizmetlerinin aksayacağı gerekçeleriyle işe başlama tarihi, 15.02.2013 tarih ve 1 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 14.04.2013 tarihine ertelenmiş ve işin süresi 60 gün olduğundan, bitim tarihi de 12.06.2013 olmuştur.

...İDDİALARI : Davalı idare tarafından, ihale konusu işe ait sözleşmenin 20/08/2020 tarihinde imzalandığı, işe başlama tarihinin 07/09/2020, işin bitiş tarihinin 18/06/2021 olduğu, iş süresinin180 iş günü olarak belirlendiği, davacının 08/10/2020 tarihinde verdiği dilekçe ile tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh ettiği, konuya ilişkin olarak Destek...

...sürenin kısa bir süre olacağı, üstelik sözleşmenin imzalanma tarihinin işe başlama tarihinden ileri bir tarih olma ihtimâlinin de bulunduğu belirtilmiş ise de, işe başlama tarihinin ileri bir tarihe uzatılabilmesi imkânı da bulunmaktadır.

Davacı yüklenici inşaat ruhsatı almak için 20.12.1990 tarihinde başvuruda bulunmuş, verdiği iş programı da, davalı ida rece 7.1.1990 tarihinde onanmış, onanan iş programında da, işe başlama tarihli 1.1.1991 olarak gösterilmiştir. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.