... de, sözleşmenin davalı idare tarafından feshedildiği, fesih tarihinden önce davalı idare tarafından davacının işe başlanması ve ... yönündeki tutanak ve yazılarına rağmen davacının işe süresinde başlamadığı, işin yavaş yürütüldüğü, sözleşmede öngörülen sayıda ... ilgili yazıların yazıldığı, iş yeri değişikliği ve ilave işe ilişkin sözleşmede hükümlerin bulunduğu, davacı tarafından bakiye ...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/12/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...verildiği tarihten 20 gün öncesine kadar çekilebileceği ve geçmişe göre yeniden düzeltilemeyeceği belirtilmektedir. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

Zaten yüklenici tarafından, teslim tarihinin bilinmemesi söz konusu değildir. ...kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren aşağıda belirtilen... ...süresinin sona erdiği günden sonraki takvim gününden itibaren başlamaktadır.

...ödemenin söz konusu olmadığını, 2-) İdarenin söz konusu işe ait yaklaşık maliyetinde dâhil olmayan, öngörülemeyen... ...tarihinde elektronik imzalı tebligat ve 19.10.2017 (posta teslim) tarihinde tebliğ alındısı ile duruşma günü bildirilmiş...

...Yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye... ...imzalanmış olup söz konusu sözleşme idareye sunularak … tarihinde … alt yüklenici olarak çalıştırılması uygun bulunmuştur...

... olduğunun açıkça görüldüğü, yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme borcuna uygun davranması ve özen borcunu yerine ... etkileneceği, yüklenicinin işi uzatılan süre sonunda 20.06.2019 tarihinde bile bitirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek yüklenicinin ... quot; sınırlı olarak etkileneceğinin görülmesine rağmen işe devam etmesi durumunda oluşacak zararları nedeniyle mağduriyet oluşağı ...

...nce; Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından 02.07.2009 tarihinde ihalesi yapılan X1nin davacılardan F1... ...sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe devam edilmediğinin tespiti üzerine dava konusu işlemin...

...olması nedeniyle yüklenicinin bu iki peronun imalatlarına başlamasına Koruma Kurulundan onay gelene kadar idaremizce... .) arasında 04.11.2014 tarihinde imzalandığı, .. ...engel nitelikte olması durumunun somutlaştırılmadığı gibi işe etkisinin olduğu durumdan itibaren mücbir sebebin meydana...

...takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş... tarihinde sözleşmenin imzalandığı, …… tarihinde yer tesliminin yapılarak işe başlandığı, İşyeri tesliminden sonra yüklenici tarafından...