...isteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında... Yapılan inceleme neticesinde ihale konusu işin ortak alım kapsamında   “

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdünün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak...

... işin işyeri teslimi … tarihinde yapılmış, işin devamı esnasında … tarihinden itibaren söz konusu iş kaleminin yapılması için çeşitli tarihlerde toplam … günlük süre uzatımı verilmesine rağmen bu süre içinde bu iş kaleminden yalnızca … yapılmış; son verilen süre uzatımı ile birlikte işin bitim tarihi … tarihine ertelenmiş, anca...

Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde … hazırlar.

2) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında... Türkiye’de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme belgesi almak zorunludur.

...Kanun’un 56’ncı maddesinin son fıkrasına aykırı olarak yerine getirilmediği, bahse konu ihale komisyonu kararının... A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşinde; iksa imalatlarının zorunlu nedenlerden dolayı değiştirilmesine karar verilmesi nedeniyle ……… ...yapılan analizine sözleşme yılı olan 2013 yılı rayiçleri yerine 2014 yılı rayiçlerinin uygulanması, nedeniyle kamu...

...tespitte davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği, 4735 sayılı Kanun'un 20. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

maddesinde 6 kişi öngörülmesine rağmen 5 kişinin çalıştığı), Teknik Şartnamenin 42. ...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen davacı şirketin, 1 yıl süre ile tüm kamu... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … &