İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “… (fiyat farkına ilişkin uygulanacak esaslar ihale dokümanı kapsamında verilmiştir.) 14.3.
iş yapılmadan ödeme - Arama Sonuçları
Mahkemece öncelikle yapılması gereken iş; HMK'nın 31. ...saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.000,00 TL eksik ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte...
İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “… (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.
Bu tanım, bedelin sabit ve işin bütününü kapsadığını ifade eder. Ödemeler, pursantaj oranlarına göre yapılmalı, birim fiyat mantığıyla ele alınmamalıdır .
Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi 2 nci fıkrasında; “…
...dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici... hattında yapılan değişikliklerin, ..
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...kabul edilerek asıl yükleniciye ve dolayısıyla kendilerine ödemeler yapılmasına karşın, işin bitimi sonrası iş deneyim...
Bilirkişilerin yeni birim fiyatlarla ilgili yorum ve değerlendirmeleri bu nedenle hatalı ve eksik bulunmuştur. ...fazla ödeme yapıldığı ileri sürülerek bu miktar fazla ödemenin davalı yüklenici ile idare elemanlarından sorumlulukları...
” hükümlerine yer verilmiştir. tarafından ifade edilmiş ve Fen İşleri Müdür Vekili ... ...tutanaklar ile teslim alınmış gibi gösterilmesi suretiyle ödeme yapılması sonucunda oluşan toplam ...
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...işin yapıldığı döneme ilişkin çalışan personelin SGK ödemelerinin yapıldığı, işin davacı şirket tarafından alt...