Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. ...temyiz itirazlarının reddi ile hükmün davacı ve davalı yararına bozulmasına karar verildiği, mahkemece bozma ilamına... Somut olayda, davalı işsahibi cevap dilekçesi ile ... ...başvurarak işin tamamlandığını bildirmesi halinde iş sahibinin geçici kabul yapım usulleri gereği en geç 20 gün...

...mece; hükme esas alınan bilirkişi heyetinden davalı iş sahibinin dosyaya sunduğu uzman görüşleri de değerlendirilip... ...ın bozma kararına uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hakkın doğacağı, mahkemece hükmüne... Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir. bilirkişi , uzman görüşü

...sınırsız bir takdir yetkisinin olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği... ...verimli kullanılması ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddiasının bu kısmının yerinde... ...firmalardan 3’üne 15.08.2023 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin idareye 17.08.2023 tarihli talebi üzerine 17.08.2023...

... toplandıktan sonra konusunda uzman teknik bilirkişiden davalı iş sahibinin teknik eleman bulundurmama cezası uygulamakta haklı olup ... gerekçeli rapor alınıp değerlendirme yapılmak suretiyle bakiye iş bedeli ve teminat mektubu komisyon bedeli alacağı ile ilgili sonucuna ... hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu yönden davalı yararına bozulması uygun görülmüştür.

… ve … tarafından karar düzeltilmesine ilişkin bir talep mevcut değildir. ...İlamda isimleri yazılı sorumlulara yöneltilmiş olup dilekçe sahibinin temsil ettiği şirketin bu tasdik kararındaki durumu... ...olup burada “üçüncü kişinin, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla...

bent uyarınca kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir. ...süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı TBK’nın 125...

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. ...davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un... ...idarece onaylanması koşuluna tabii tutulmuş olup, davalı iş sahibinin kesin kabulden kaçınması nedeniyle tasfiye kesin...

...dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları... ...görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeye davet edilebileceği anlaşılmaktadır...

...edilmesine karar verilmiştir”  ifadelerine yer verilerek başvuru sahibinin ihale dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.