...Tesisi İnşaatı” işinde, proje değişikliği yapıldığı ve teklif cetvelinde... ...miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin... ...bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı... ...kabul ederek verdiği, ihaleye esas belirlenen havuz imalatlarının değiştirildiği...

...ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından... İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “ 3.1. ...yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, … ...2 ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

...Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece... ...yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare... Ödenek işlemlerinin doğru yapılması, 2.5. ...davet edilmesi işlemlerinin mevzuatta belirlenen şekil ve süre şartlarına...

...isteminde bulunulabileceğine 12.05.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi... b)Edimin ifası objektif olarak imkânsızlaşmalıdır. 2’de düzenlenmiş bulunan dürüstlük kuralına dayalı olarak TBK m. ... İşleri Genel Şartnamesi'nin işlerin Denetimi başlıklı 14.

...açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Barut Tem. ...özel aykırılık halinin de idarelerce belirlenen sayıya ulaşması koşullarının... ...başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

...dâhil olup olmadığı hususu ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık... ...teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde, isteklilerin tekliflerini uygulama... ...büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile... ...tutarının yılı sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı... ...bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

Değişik : 22/7/1998 - 4369/65 md.) ( ...vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. ...vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde... ...belediye hesap işleri müdürü, hesap işleri müdürü olmayan yerlerde muhasebeci... ...ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından...

...nedeniyle … TL.ye tazmin hükmü verilmiştir. ...kabulüne dayandırılmış ve buna gerekçe olarak da Yüksek Fen Kurulunun 08.12... ...yapılan güçlendirme nedeniyle mevcut kirişlere fazla yük getirmemesi için... ...İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ocak başı pomza fiyatı esas...