...İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması... ...sonuçlandırılması esastır…” İşe ait Sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “11.2 …2020 yılı... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare arasında yaşanan... ...incelenmesi ve karara bağlanması ile ilgili başvuru usulü ve şartlarının ise “ Sözleşme uygulamalarına yönelik itiraz...

...ilgili verilmiş olan görüş ve kararlar; ait oldukları işin şartlarına, sözleşmesi ve ekleri ile ilgili mevzuatında yer... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ...yapım işlerinde, proje değişikliği yapılmadan iş artışı/eksilişinden bahsedilemeyeceği, dolayısıyla anahtar teslimi...

2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...039;inden daha düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut olayda uygulama... ...isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından...

...ile Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesi 2 nci fıkrasında... Yapım işi ”   ...metrajlarına meydana gelebilecek değişiklikler, iş artış veya iş eksilişi olarak değerlendirilecektir. Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “

... tek taraflı olarak mevzuatta yer alan iş artışı ve iş eksilişi hükümlerini dikkate almadan sözleşme şartlarında değişiklik yapabileceğinin belirtildiği, ihale dokümanının ... anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Temel ...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi...