...dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun... ...rağmen bu süre içerisinde söz konusu işin bitirilmediği, bu durumun esas itibariyle davacı şirket yetkilisinin 06.12.2012...

...sağlamadığından kaynaklandığı; uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamede açıkça raf ömrü 2 yıl olan tıbbi... ...yöndeki iddiasının da kabul edilebilir nitelikte olmadığı; bu durumda, davacı şirketin sözleşme hükümlerine uygun olarak...

” işinin “…” dönemindeki elektrik işleri toplam gün sayısı esas alınmıştır. ...sağlamasına ve işlere nezaret etmesine yasal açıdan hiçbir engel durum bulunmamaktadır.

toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması...

Bu koşulun sağlanmadığı durumda yapım işinin teknik olarak ikmal edilebilmesi için... ...sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.”,

...yapılan başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen durumun öngörülmezlik ve önlenemezlik şartlarını birlikte... ...üreticisi firma ile doğrudan irtibatları olmadığı için devir işleminden haberdar olmadıkları, üretime ara verildiği için...

...maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri karşısındaki durumunun tespiti gerektiğinden; kamu zararı miktarının ve... Belediyesince işletildiği, bazı yıllarda ... ’ün müştereken ve müteselsil olarak sorumluluğuna hükmedilmiştir.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda... % 5 tazminat , iş eksilişi , mücbir sebep , tazminat ödenmesi kişi ile yapılacak … Belediyesi ...

...belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması... ...ortaklık oranlarına, yöneticilere ait bilgiler, işletme kayıt belgesine, elektronik geçici teminata, EKAP’a kayıtlı olan...